排油煙管道安裝合同(小區里可以安置排煙管道么？)

鍋爐安裝改造施工合同電子版

鍋爐安裝改造施工合同范本電子版（精選6篇）

隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是我幫大家整理的鍋爐安裝改造施工合同范本電子版（精選6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

鍋爐安裝改造施工合同電子版1

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

一、工程名稱：鍋爐安裝；

二、工程地點：甲方鍋爐房；

三、工程范圍及工作內容：

1. 1臺DZL4-1.25-AⅡ鍋爐本體及閥門儀表安裝；鍋爐上臺就位歸甲方。

2. 鍋爐所屬輔機安裝，包括：引風機、鼓風機、煙囪、水處理、給水泵、分汽缸、除渣機和上煤機（除塵器用戶安裝）；甲方負責土建基礎制作。

3. 鍋爐所屬全套輔機之間的煙風道、汽水管道、配電線路的敷設施工，水箱現場制作；

4. 對于能夠利用的舊材料、舊設備，如：引風機、鼓風機、煙囪、水處理、給水泵、分汽缸、除渣機和上煤機、法蘭、管道等，乙方本著對甲方負責和節約的原則，盡量修舊利廢；

5. 汽水管道出鍋爐房100米到車間，價格另議。

6. 乙方負責辦理鍋爐安裝開工和驗收的相關手續并承擔費用；

7. 乙方協助甲方辦理《鍋爐使用證》，甲方承擔費用。

四、材料供應和技術要求：

1. 安裝所有材料由甲方購置，包括：鋼管、鋼板、保溫材料、油漆、潤滑油、電線、閥門和標準件等等；

2. 乙方承擔安裝輔料和工具，包括：電焊條、氧氣乙炔等安裝使用物料；

3. 甲方提供符合要求的鍋爐技術資料，乙方按鍋爐技術資料與甲乙雙方協商的要求施工。

五、驗收標準：

1. 《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》及相關國家標準和規范；

2. 當地技術監督局檢驗合格；

六、工程期限：

自20 年 月 日開工之日起，至試車合格之日止，計30天。如遇超過4小時的停水停電，及材料供應不及時，工期應相應順延。

七、工程造價：

1. 安裝工費共計 元整（不含鍋爐房以外管道）。

2. 施工期間的水、電費歸甲方單位。

3. 出現本合同以外的安裝項目，甲、乙雙方根據河南省工程施工定額計算價格。

4. 如果因甲方原因出現返工和誤工，甲方應給乙方簽證，施工完成后雙方協商解決。

八、付款方式：

1. 合同成立，甲方預付 元整；

2. 工程進行半數再付 萬元整；

3. 安裝調試驗收合格后，甲方一次付清合同款；

4. 甲方必須將工程款支付到合同約定的乙方公司賬戶。

九、其它：

1. 施工期間，乙方必須嚴格遵守并服從甲方單位的規章制度和安全管理規定。甲方應派專人協調現場施工。

2. 施工期間，甲方提供食宿條件，費用乙方自理。

3. 乙方應安全文明施工，如發生工傷事故，乙方負責。

4. 施工期間因乙方原因造成設備、設施損壞，乙方應當修復或賠償。

5. 未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，由鄭州市勞動仲裁委員會裁決。

以下無正文。

甲方：乙方：

地址：地址：

聯系方式：

合同簽定日期：

鍋爐安裝改造施工合同電子版2

甲方：_________________

乙方：_________________

為了明確甲乙雙方在施工過程中各自的職責，本著雙方友好互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，特制定本合同。

一、工程概況：

1、本工程位于校園內學生食堂旁。

2、占地面積約為 平方米，建筑面積按工程完工后的實際面積計算。

二、工程承包方式：_________________包工包料。

三、工程施工價格和付款方式：_________________

1、按板面實際建筑面積每平方米人民幣計算工程款。

2、工程全部完成結束后，經甲方驗收合格，雙方無異議后，甲方憑乙方發票報銷后付款。

四、工程質量要求：_________________

1、主體房體四角垂直，無歪斜。內墻清光，要求墻面平整，門窗的內框正直，不歪斜。外墻要求垂直平整。無歪斜凹凸。

2、室內地面平整，無凹凸。

3、樓頂光滑平整。

4、乙方必須對工程按甲方的要求施工，保證建筑成品的垂直度、平整度。

5、乙方必須對建筑材料質量和施工質量嚴格把關，確保建筑的整體質量達標。

五、雙方的權利與責任：_________________

1、乙方必須按照甲方指定的地點、相關規格和要求進行修建，如需變動相關數據，必須先征得甲方同意方可進行修改。

2、乙方必須在8月30日前完成施工，除甲方造成無法施工或因特殊氣候影響無法施工外，因其它原因延誤工期，對因此而引起的損失將由乙方承擔。

3、乙方在施工過程中的生活、用具、材料、工程用水和乙方在施工過程中與他人產生的勞務支出等由乙方自行解決。

4、乙方在施工過程中的安全由乙方自行負責，甲方不負責乙方在施工過程中的一切安全事故。

5、乙方在施工過程中的財產由乙方自行看管，如因被盜或受損甲方不負責賠償。

6、甲方有權在施工過程中進行質量監督，對施工過程中甲方提出的正確意見，乙方必須接受和采納。

7、乙方在施工中產生的多余土方由乙方自行清除干凈。

8、工程結束將由甲方組織人員驗收，合格后雙方進行簽字認可。

9、本修建不含內部附屬設施，其它未盡事宜由雙方臨時協商增補。

10、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。

11、本合同自簽訂之日起生效，有效期到xx年x月x日，在此期間發生任何質量問題將由乙方承擔全部責任。

甲方簽字：_________________

乙方簽字：_________________

xx年x月x日

鍋爐安裝改造施工合同電子版3

甲方：_________________

乙方：_________________

雙方經反復協商一致，就下列事宜達成協議并自愿簽訂本協議書：_________________

一、約定內容：_________________

1、乙方負責拆除甲方室內廢鍋爐；

2、乙方拆除過程中不得對甲方外立面形象造成破壞或損毀，否則按原價賠償并將其復原；

3、乙方工人施工前、中、后發生的安全事故由乙方承擔全部責任，與甲方無關；

4、施工過程的前、中、后所產生的人工費、設備使用費、各種費用均由乙方全額承擔。

5、本協議簽訂時乙方須交付甲方施工安全保證金__________元（大寫：_______元整）；待乙方施工結束，甲方就本項目驗收無任何損毀或破壞后如數退還。

二、施工責任與安全

1、乙方雇傭/聘請的拆除該廢舊廢舊鍋爐的人員及吊裝隊伍，須持有縣政府有關部門核發的相關資質證明。乙方雇傭/聘請拆除該廢舊空調設備的人員及吊裝公司的`資質證明等相關資料應交給甲方備案存檔。吊裝公司先經甲方審核同意后方可進行吊裝操作。

2、乙方在拆除過程中發生一切安全事故、拆除設備的運輸及運輸過程的安全完全由乙方自負，與甲方無關。乙方必須將現場施工場地全部清理干凈，清運的垃圾運輸費由乙方承擔。

a)拆除時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計天時間；拆除范圍：_________________甲方室內廢舊鍋爐，乙方必須在規定時間內完成約定的拆除工作。乙方應無條撤離工地所有的工作人員，不得滯留在工地。

b)拆除過程中乙方必須嚴格遵守國家和縣及甲方的規章制度，文明拆除，要保護好甲方原有建筑設施以及社會公共設施的安全及完好，不得野蠻施工，需要拆、鑿建筑時，必須經甲方負責人簽字同意，方可拆、鑿，否則所造成的損失，由乙方負完全賠償責任，甲方從保證金中扣除相應損失額，如保證金不夠則由乙方額外支付。

c)乙方拆除該屋頂廢舊脫排油煙外機時，必須做好屋面防水層安全防護措施，如發現屋面防水層被破壞，乙方須無條件修復，并需做七天的養水試驗，在養水試驗過程中發現有滲漏水現象必須要重新修復。

d)乙方拆除人員服從甲方指揮，所有拆除人員須配戴勞動保護用品。

e)乙方如需夜間（當天19：30后定為夜間時間）施工，必須提前半天向甲方負責人申請，并由甲方負責人確定施工時間，但不能違反縣夜間施工的有關規定，違者一切后果由乙方負責。拆除期間的每天晚上20：00/PM—第二天7：30/AM，乙方須留2名乙方的負責人或乙方指定的人員看護施工現場至次日乙方施工人員到場為止。

f）乙方拆除后必須及時清理現場。乙方如未能按甲方要求及時清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民幣處罰。

三、爭議

本合同經雙方簽字蓋章生效，至合同工程竣工驗收后自然失效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：_________________（公章）乙方：_________________（公章）

時間：_____________年_____月_____日時間：_____________年_____月_____日

鍋爐安裝改造施工合同電子版4

甲方：________________

乙方：________________

為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本協議。

第一條工程項目：____________________

第二條施工地址：____________________

第三條甲方安全責任

1.開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。

2.甲方應要求乙方制定施工安全措施。

3.甲方有協助乙方搞好安全生產、以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知，直至清退出場。

4.甲方指派__________負責與乙方聯系監督施工現場工作。

5.甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。

6.乙方在施工中發生的甲方管網、設備事故，甲方有責任負責調查、統計上報。乙方在施工中如發生國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》所規定的特大事故，甲方有權督促乙方立即通知當地政府和公安部門，要求派人保護現場；并有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。

7.甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。

8.發生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責任由乙方承擔：

（1）人身傷亡事故；

（2）發生施工設備、以及甲方運行主設備嚴重損壞事故；

（3）因操作不當導致發生公司內火災等安全事故；

（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；

（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。

第四條乙方安全責任

乙方作為工程項目的承包單位，對施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

1.乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

2.乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行安全生產制度和甲方要求的公司安全生產規定。

3.現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4.施工期間，乙方應設有專職安監人員。乙方指派___________作為安全工作聯系人。

5.乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。

6.乙方用于本工程項目的施工工具、器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負全部責任。

7.開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

8.開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工、器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。

9.乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。

10.乙方施工過程中需使用電、水源，應事先與甲方取得聯系，不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

11.乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。

12.乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全意見必須認真聽取。

13.乙方施工過程中發生人生傷亡、電網和設備事故或危及生產運行的不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

14.乙方應執行國務院《特別重大事故調查程序暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故，還必須在第一時間向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告，按規定組織調查處理，并由乙方統計上報；如發生國務院《特別重大事故調查程序暫時規定》所規定的特大事故，還應立即通知當地政府、公安部門，并要求派人保護現場。

15.乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

16.乙方在作業過程中應盡量保證甲方的房屋及其它設備的完整性，如有損壞，乙方應按市價進行賠償。

第五條甲乙雙方聯系方式及響應時間：甲乙雙方應以電話、面談或書面形式送達對方。雙方在接到對方的聯系時，應立即予以響應。

第六條違約責任

1.由于乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

2.發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

3.乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

4.乙方人員未按安全工作規程操作，甲方一經發現，乙方應承擔____元/人次的違約責任；特種人員無證上崗乙方應承擔____元/人次的違約責任。

5.乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的，應照價賠償。

6.乙方人員無故到其他生產區域或擅自動用甲方的設施設備等，乙方按____元至____元/人次承擔違約責任。

7.乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按____元至____元/天承擔違約責任。

8.施工過程中發生人身傷亡、設備事故有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔____元至____元/次的違約責任。

第七條甲乙雙方約定的其他事項：____________________________________

第八條本協議執行過程中，如發生爭議，由雙方協商、調解解決；若經協商、調解不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。

第九條甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議的法律效力獨立于主合同。

第十條本協議有效期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

第十一條本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。

第十二條本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

第十三條本協議簽訂地點在甲方住所地。

甲方（簽章）：___________乙方（簽章）：___________

日期：___________________日期：___________________

鍋爐安裝改造施工合同電子版5

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》等相關法規，結合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經甲、乙雙方友好協商，達成如下條款：

第一條 乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應保質，保量，保工期，保安全，保文明施工達到合格工程標準。

第二條 甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設備及輔助件均由乙方承擔。

第三條 乙方所有施工均應按照國家安全質量標準施工，鍋爐安裝使用應符合各項國家標準。

第四條 該鍋爐承攬工程總造價為人民幣 元(￥ 元)。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40％;乙方的所有材料到廠后給付工程款30％;鍋爐安裝驗收合格后給付工程款20％;剩余10％的工程款于驗收合格起一年后給付。

第五條 施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項目工期為 天。

第六條 乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任由乙方獨立承擔。

第七條 乙方按鍋爐國家安裝標準施工后，由乙方負責組織進行驗收，驗收費用由乙方承擔。

第八條 雙方責任與義務：

甲方：

1、為乙方現場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。

2、按照合同約定，及時撥付工程款。

乙方：

1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質量。

2、符合安全生產的要求，文明施工。

3、提供完整的工程資料。

4、工程質量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。

第九條 輔機設備須符合國家標準，保修一年(驗收合格后起算)。

第十條 除鍋爐單機外其余所有附屬設備、材料均由乙方負責運送到甲方施工場地。

第十一條 違約責任與爭議解決:

1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。

2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國合同法》的規定，雙方友好協商，若協商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。

第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十三條 本合同未盡事宜，雙方協商解決。

第十四條 附輔機設備報價明細表。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

鍋爐安裝改造施工合同電子版6

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及國家的有關法律，法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，甲方就的供熱事宜與乙方達成一致意見。特簽訂本合同，以此共守。

第一條、合同期限：合同承包年限為期半年，承包時間：自20xx年10月20日至20xx年4月20日止。

第二條、具體內容：

1、承包價格，包括兩部分第一是乙方自行向營區供暖戶每平方米收取35元取暖費；第二是在供暖期內補給乙方人民幣30萬元。即大寫人民幣叁拾萬元整。

2、乙方享受補貼后然料費、水電費、爐鍋檢驗費，鍋爐水垢清洗費、煙道除塵費、勞保費、稅費、鍋爐工工資等都由乙方承擔。

3、向供暖戶收取取暖費乙方可以自行組織時間和人員收取，補貼部分在承包期內分三次給付即20xx年11月20日前付人民幣10萬元，20xx年1月20日前付10萬元，20xx年3月20前付人民幣10萬元。

4、維護、保修服務：合同期內乙方負責甲方鍋爐設備系統的保修、維護，如設備系統發生故障，乙方必須在12小時內通知乙方，并及時采取必要措施防止故障擴大，減少損失，確保鍋爐安全，有效的正常運行。

5、甲乙雙方的權利與義務：在供暖期內乙方必須保證供暖戶室內溫度達到18度，如因溫度上不去收不上來取暖費甲方蓋不負責；如因其他原因供暖戶不交取暖費甲方負責協調；司爐工必須持證上崗，供暖期間鍋爐工所出現的一切安全責任、人損壞都由乙方負責。乙方應自覺遵守甲方的管理制度，承擔在合同過程中的防火、防盜等到安全責任，乙方建立鍋爐房各項管理制度，認真做好鍋爐運行各項參數的記錄。甲方如不能按合同支付乙方承包款，導致停爐，由甲方負責。

本合同一式三份，甲乙雙方及經濟全同管理部門各執一份，自雙方簽字后生效，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

;

小區里可以安置排煙管道么？

一般來說，小區里是可以安置排煙管道的。根據《物權法》第九十七條規定，業主對其擁有的單元有使用、收益和處分的權利，但不得損害其他業主的合法權益，不得違反法律、行政法規的規定，不得違反物業服務合同的約定。而排煙管道的主要功能是將室內的煙塵通過抽風機械排到室外，由于煙塵經常粘在管道上，因此需要經常清洗排煙管道。

然而，在具體的安置排煙管道時，需要遵守相關的法律法規和規定，如《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等。此外，還需要考慮小區的具體規劃和設計要求，確保排煙管道不會對小區的環境和居民的生活造成影響。

因此，如果需要在小區里安置排煙管道，需要向相關部門和物業公司進行申請，并獲得相關批準和許可。同時，需要選擇合適的排煙管道材料和安裝方式，確保排煙管道的安全、穩定和長期使用。

小區樓下商鋪沒有油煙管道，該怎么解決呢？我想在廚房安裝油煙凈化器，油煙管接到下水道去，這個辦法咋樣

我覺得你應該和小區物管還有和當地社區及有關部門溝通協商，按照《城鎮污水排入排水管網許可管理辦法》第十三條規定，排水戶不得有下列危及城鎮排水設施安全的行為：

（一）向城鎮排水設施排放、傾倒劇毒、易燃易爆物質、腐蝕性廢液和廢渣、有害氣體和烹飪油煙等；

（二）堵塞城鎮排水設施或者向城鎮排水設施內排放、傾倒垃圾、渣土、施工泥漿、油脂、污泥等易堵塞物；……

同時該《辦法》第三十一條規定，從事危及城鎮排水設施安全的活動的，由城鎮排水主管部門責令停止違法行為，限期恢復原狀或者采取其他補救措施，并給予警告；逾期不采取補救措施或者造成嚴重后果的，對單位處10萬元以上30萬元以下罰款，對個人處2萬元以上10萬元以下罰款；造成損失的，依法承擔賠償責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

炒菜散發出的油煙是食用油和食物在高溫條件下，產生的大量熱氧化分解產物。烹調時，油脂受熱，當溫度達到食用油的發煙點170℃時，出現初期分解的藍煙霧，隨著溫度繼續升高，分解速度加快，當溫度達250℃時，出現大量油煙，并伴有刺鼻的氣味，油煙粒度在0.01微米－0.3微米。

油類物質不完全 燃燒沉積出的細而疏松的黑煤煙，可用來制墨、 油墨等。

我們平時炒菜散發出的 油煙是 食用油和食物在 高溫條件下，產生的大量熱 氧化分解產物。

烹調時， 油脂受熱，當溫度達到食用油的發煙點170℃時，出現初期分解的藍煙霧，隨著溫度繼續升高，分解速度加快，當溫度達250℃時，出現大量油煙，并伴有刺鼻的氣味，油煙粒度在0.01微米－0.3微米。

有關部門從居民家庭收集的經常煎炸食物的油煙樣品進行分析，共測出220 多種化學物質，其中主要有醛、酮、烴、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酯、內酯、雜環化合物等。在烹調油煙中還發現揮發性亞硝胺等已知突變致癌物。

建議的做法是，安裝靜電油煙凈化器，經過油煙凈化器高壓分解油煙后，煙氣顆粒吸附到油煙凈化器電場極板上，油則會過濾到集油盆，達到高效凈化，再排放出來的就只有少量熱氣，則可接入排放到下水道了。

如果你是開火鍋店的話那還可以原因有二:

一、飲食業排放油煙應按照國家排放標準《飲食業油煙排放標準(試行)》(下簡稱:排放標準)的規定進行控制。排放標準規定的油煙排放濃度限值及采樣分方法,適用于對己按要求安裝油煙凈化設施的飲食業單位排放含油煙氣體的控制；未按要求安裝油煙凈化設

樓下油煙擾民怎樣起訴

滿足起訴條件，向法院提交起訴狀，法院會立案的。

依據《中華人民共和國民事訴訟法》規定如下：

1、第一百一十九條 起訴必須符合下列條件：

（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；

（二）有明確的被告；

（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；

（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

2、第一百二十條 起訴應當向人民法院遞交起訴狀，并按照被告人數提出副本。

書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，并告知對方當事人。

3、第一百二十一條 起訴狀應當記明下列事項：

（一）原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式；

（二）被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息，法人或者其他組織的名稱、住所等信息；

（三）訴訟請求和所根據的事實與理由；

（四）證據和證據來源，證人姓名和住所。

4、第一百二十三條 人民法院應當保障當事人依照法律規定享有的起訴權利。對符合本法第一百一十九條的起訴，必須受理。符合起訴條件的，應當在七日內立案，并通知當事人；不符合起訴條件的，應當在七日內作出裁定書，不予受理；原告對裁定不服的，可以提起上訴。

租房住單間沒有廚房做飯怎么排油煙

以下方案僅供參考；1、在飄窗上燒飯；如果窗戶側邊有窗頁，就開，左右都有，就都開，那正對面的就不要開了；2、燒時如允許，就常開門；3、還可考量在飄窗上按一個排風扇；4、如果不是北方，燒飯時，還可以把風扇開著，向窗戶外打；5、用電磁爐和無油煙鍋；6、盡量少燒；有點幫助就好；

很赞哦!（341）